建设工程因疫情或者疫情防控措施影响而停工的,是否可以适用不可抗力...

壹→建设工程因疫情或疫情防控措施影响停工的，可以适用不可抗力作为免责事由 ，但需满足法定条件并履行合同约定程序。具体分析如下：不可抗力的法律定义与适用条件根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条
，不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况 。

贰→因应对疫情及防控措施直接导致施工企业停工停产引起工期延误的，应当顺延工期 ，并免除因不可抗力导致的工期延误的违约责任
。南昌市：城建局发布的紧急通知也指出
，因疫情防控导致的建设工期延误，属于合同约定中的不可抗力情形 ，应将约定的工期顺延。

叁→收集索赔证据：综合2013版、2017版《建设工程施工合同》通用条款中不可抗力承担规则
，承包人一定要收集 、保存对自己有利的各种形式证据 。索赔证据可分如下几类：发包人发布的停工
、复工通知等证据
。各地关于冠状病毒疫情的防控措施，尤其是项目所属地住建部的防控措施 ，保存因配合防控措施而增加的资金投入证据。

肆→疫情影响不足以导致合同履行不能
，但符合《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的，根据公平原则确定是否变更或解除 。工期顺延的认定 承包人可依据合同约定主张工期顺延；未取得确认但能证明依约申请的 ，一般予以支持
。合同无约定时，因疫情防控导致停工的
，工期可顺延。

“停工令 ”升级,疫情下农民工打工难,今年还能赚钱吗?

今年农民工仍有机会赚钱，但需灵活应对疫情挑战 受疫情的持续影响 ，多地实施“停工令
”
，农民工面临着前所未有的打工难问题 。然而，尽管形势严峻 ，今年农民工仍有机会赚钱
，关键在于如何灵活应对疫情带来的挑战
。疫情对农民工收入的影响 疫情导致的停工停产，使农民工失去了主要的收入来源。

等到停工令逐渐淡化出人们的视野或宽放政策以后 ，再进入城市打工 。

根据数据
，我们可以看到现在的的疫情好转了很多，国家也在有效的采取控制 ，城里的某些行业渐渐地恢复了正常
，但是停工令却在不断升级，大部分的行业都受到了严重的影响 ，对于这些农民工来说，找工作变得越来越难。

停工令再次升级
，农民没钱挣应该重新找事做，或者回家养老
。停工令意味着农民工没有办法在自己种植产品的道路上通畅的走下去 ，而且很多农民工并没有学历
，所以在现实生活中也很难找到合适的工作支撑他们争取足够的资金。

打工难：打工难是如今农村人民都在面临的一个大难题，随着农民工年龄的增加现如今有很多的用人单位担心发生危险开始加强了对农民工的录用要求 ，因此也导致了很多的农民工目前也正在 面临着严峻的失业危机 。

“停工令 ”再发,涉及了哪些省市?

停工令波及多个省市 - 天津、北京 、山东
、陕西、西安 、成都
、山西、广东 、河南
、辽宁、河北 、唐山等地均受影响
。 停工令实施背景 - 国家致力于大环境整治
，确保后代良好的生存环境。- 快速发展的建筑业、煤业
、化工业、制造业等行业需接受安全与环境监管 。- 工业对环境影响大，安全隐患需排查治理
。

这次停工令涉及的省市比较多 ，主要有天津
，北京，山东 ，陕西
，西安，成都 ，山西，广东
，河南，辽宁 ，河北
，唐山等多个省市。一，停工令实行的原因 。主要是因为：1 ，国家要进行大环境整治
，为了子孙后代能一个能有好的生存环境，国家一直在采取环保措施 ，保护大环境
。

江苏省：苏州：春节期间停工 、所有新开工房屋建筑及市政公用工程
，复工时间不得早于2月20日。淮安：建筑工地复工时间不得早于2月20日24时，需提出书面申请 ，经批准后方可复工 。

京津冀大气污染传输通道城市停工令涵盖了多个省市的重要城市
。具体包括：北京市
、天津市；河北省的石家庄、唐山 、廊坊
、保定、沧州 、衡水
、邢台、邯郸市；山西省的太原 、阳泉
、长治、晋城市；山东省的济南 、淄博、济宁
、德州、聊城 、滨州
、菏泽市；以及河南省的郑州、开封 、安阳
、鹤壁、新乡 、焦作
、濮阳市。

全国“停工令”再升级!最新各地建筑市场复工时间汇总

壹→苏州：春节期间停工、所有新开工房屋建筑及市政公用工程
，复工时间不得早于2月20日 。淮安：建筑工地复工时间不得早于2月20日24时，需提出书面申请 ，经批准后方可复工。

贰→江苏省苏州市：春节期间停工 、所有新开工房屋建筑及市政公用工程，复工时间不得早于2月20日
。淮安市：建筑工地复工时间不得早于2月20日24时
，复工企业需提出书面申请，经批准后方可复工。浙江省 杭州市余杭区：明确全区建筑企业
、建设工地原则上不早于2月29日24时开复工（除经批准同意的建设项目外） 。

叁→全国各省市最新建筑市场复工时间汇总 华东地区：山东省：省内各类企业不早于2月9日24时前复工 ，涉及重要国计民生的相关企业除外
。菏泽市某些建筑工地暂定不早于2月24日前复工。江苏省：省内各类企业不早于2月9日24时前复工 。苏州住建局明确建筑工地复工时间不得早于2月20日
。